防城港市污水处理厂三期工程及管网改造工程（重）施工招标更正公告（一）

序号

澄清内容

原招标文件内容

修改后招标文件内容

备注

1

招标公告3.5

根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（https:****）。

2

开标时间及投标截止时间

开标时间及投标截止时间原为：****9时30分

开标时间及投标截止时间现为：****9时30分

3

第二章投标人须知前附表1.3.2 要求工期

计划开工日期：2026年1月31日

计划竣工日期：2028年1月31日

计划开工日期：****

计划竣工日期：****

4

第二章投标人须知前附表1.4.1 投标人资质条件、能力、诚信要求（4）诚信要求：

①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”网站（https:****）。

5

第二章投标人须知前附表6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人【要求详见本表后的备注】，专家4人。

评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人；技术类专家2人、经济类专家2人。【注：经济类评委人数不应多于2人。】。

评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人【要求详见本表后的备注】，专家5人。

评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类2人、经济类0人；技术类专家3人、经济类专家2人。【注：经济类评委人数不应多于2人。】。

6

第二章投标人须知前附表7.3.1 履约保证金

合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的3%

合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%

7

第二章投标人须知正文部分1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（14）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

（14）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理在“中国执行信息公开网”网站（https:****:****）。

8

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款3.7：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 25 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的3%的履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 25 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%的履约担保

9

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款总金额为签约合同金额(扣除暂列金额)30%。承包人承诺，发包人在支付预付款时将支付金额的8%支付至承包人开立的农民工工资专户。

预付款支付比例或金额：预付款总金额为签约合同金额(扣除暂列金额)30%。

10

第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款12.4.4进度款审核和支付（3） 农民工工资支付

工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的 97 %。发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保证金。

工程完工并竣工验收质量合格，且结算经业主委托的第三方造价咨询机构审定并出具正式报告后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金。