中国电建西北院大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标项目道路标段采购项目公开谈判采购公告

中国电建西北院大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段

谈判采购公告

1.采购条件

点击登录查看已中标大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标（项目简称：阿坝茸安光伏发电项目），项目业主为国能大渡河（阿坝）新能源开发有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的道路工程标段分包已具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点

阿坝州****

2.2工程概况及标段概况

工程概况：大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标，场址位于阿坝州****，场址中心坐标：32°28'0.88"N，101°50'36.83"E。场址距马尔康市****

标段概况：光伏场区****

资金来源：自筹

采购编号：****

采购方式：谈判采购（公开）

2.3工期要求

大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段计划于****开工，****完工。具体以监理通知开工时间为准。

2.4质量要求

大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段质量要求：工程质量标准必须符合现行国家及业主（国能大渡河（阿坝）新能源开发有限公司）有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

土建单元工程优良率≥90%，安装单元工程优良率≥96%，一次性验收合格率100%；整体工程质量优良评价的总得分大于85分，确保实现达标投产。

2.5采购范围

本次采购工程为大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段

本标承包范围包括（但不限于）：光伏场区****

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3.1.2企业资质要求：具有公路工程施工总承包二级及以上或市****

级及以上资质；并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

3.1.3企业业绩要求：响应人在近3年内至少具有1项类似工程业绩及经验。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具备公路或市****

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产C证及以上资格。

3.1.4企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http:****/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http:****://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间****17时00分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https:****。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为****14时30分文件递交结束时间（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1(A)开标时间：****14时30分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：****9时00分（具体时间另行通知）。

6.3谈判方式（预计）：线上谈判。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（http:****)、点击登录查看网站（http:****）上发布。

8.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：西安市****

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮箱：****@qq.com

9.提出异议的渠道和方式

如有异议请联系点击登录查看。

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮箱：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：点击登录查看

联系电话：****

点击登录查看

****