中国电建江西水电公司大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目(一期)EPC总承包工程一标进场道路工程专业分包公开询比采购文件采购项目公开询比采购公告

大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目(一期)EPC总承包工程一标进场道路工程专业分包公开询比采购公告

（采购编号：**** ）

1.采购条件

点击登录查看已成交大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目(一期)EPC总承包工程一标项目，项目业主为国能大渡河(阿坝)新能源开发有限公司，资金已落实。其中大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（一期）EPC总承包工程一标包含的进场道路工程已得到业主认可，具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目(一期)EPC总承包工程一标进场道路工程专业分包采购文件参与本项目公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:四川省阿坝藏族羌族自治州****

2.2 工程概况及标段概况

1）大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目位于阿坝州阿坝县境内，场址主要涉及茸安乡，场址距马尔康市****

2）本标包为20#地块，该区块位于茸安乡格尔登玛乡北侧，进入县****

2.3 工期要求

计划开工时间为****，进场道路工程计划完工日期为****，具体开工日期以采购人（点击登录查看）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

本工程应满足国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。

2.5 采购范围

本工程主要包括采购、施工以及合同约定的其他相关工作，除明确由发包人负责的事项外的其他全部工作，包含但不限于：1、光伏厂区****

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包二级或电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。

3.1.3 企业主要人员要求：满足招标文件要求。

3.1.4 企业工程业绩要求：企业工程业绩要求：至少有1个类似施工业绩（提供合同扫描件或竣工报告，合同扫描件提供封面页和签署页即可）。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于****18时00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****11时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：****11时00分，地点为:江西省南昌市****

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：江西省南昌市****

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：/

10.监督机构

监督机构：纪委办

监督电话：****

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看

****