信息详情

HBT-104226006-262417-1湖北农发越群特种水产饲料研发、加工和设施渔业项目一期施工澄清(更正)公告

全部类型湖北武汉2026年05月20日

公告详情

****湖北农发越群特种水产饲料研发、加工和设施渔业项目一期施工澄清(更正)公告

湖北农发越群特种水产饲料研发、加工和设施渔业项目一期

施工招标文件答疑澄清回复

针对投标人提出的疑问，统一澄清回复如下：

1、资格预审评分标准中技术负责人要求相关专业中级及以上职称、专科及以上学历即可得该项满分，招标文件评标办法要求技术负责人相关专业高级及以上职称(高级工程师)或中级职称(工程师)且本科及以上学历得该项满分，招标文件评分标准在技术负责人的职称及学历上发生了改变并相应提高了要求，作为已通过资格预审的投标人，可否更换资格预审文件中的技术负责人以满足招标方在招标时对技术负责人提升的职称学历要求。

回复：不允许更换资格预审已备案的技术负责人。资格预审完成后人员已锁定，招标文件评标办法中技术负责人高职称、高学历要求仅为商务评分择优条款，非资格强制条件。投标人沿用资格预审备案人员投标即可，评标委员会按投标递交人员实际资质据实评分。

2、招标文件七、施工组织设计对“投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字、图表等形式并结合工程特点提出切实可行的施工方案、施工方法，工程质量、工程进度、安全生产、文明施工保障措施，成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，主要施工设备及拟配备的试验和检测仪器设备情况，紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施”未提及本项目施工组织设计是明标还是暗标，请明确。

回复：本项目施工组织设计为明标编制，无需按暗标匿名、密封、无标识要求编制，按招标文件常规格式编制、签字盖章即可。

3、招标文件第七章投标文件格式“(一)投标函中，愿意以本投标文件所附《投标一览表》”，在招标文件及数智云彩投标文件制作软件中均无看到《投标一览表》，是否无需提供，如需提供请附上投标一览表附件内容。

回复：《投标一览表》为示范文本通用固定表述，本项目无需单独编制及提供，投标人按现有投标函格式正常填报承诺即可。（“数智云采”非“数智云彩”）

4、招标文件第七章投标文件格式“(一)投标函中，履约期限等__承诺”，招标文件及合同等附件均未看到针对履约期限的要求，履约期限不同于施工工期，此处是否由投标人自行根据项目周期自行填写如对履约期限有要求，请说明具体履约期限时间要求。

回复：本项目履约期限等同于施工总工期，不另行单独设定履约期限；具体计划工期日历天已在文件统一发布，投标人按自身情况进行填报，不得自行随意填写。

5、总价合同是否为理解成图纸总价包干总价包干后期的变更、签证图纸变化及相关函件合同总价是否进行调整

回复：本项目为施工图设计范围内固定总价包干；图纸范围内工程量错漏、施工工艺、常规现场风险等均包含在合同总价内，不予调整。

超出原施工图纸范围、招标人指令重大设计变更、新增独立工程内容，可按招标文件及合同约定办理变更、签证，据实调整合同价款。

6、清单编制说明中-第三条中7.本项目土方工程据实结算但是合同是总价合同是否矛盾。

回复：按本项目招标文件及其附件执行。

7、本工程是否有足够的场地现场堆放土方后期如有土方转运是否需要投标人自行考虑

回复：土方堆放场地由投标人结合本项目建设需求和现场实际情况综合考虑，场内转运费用含在相应项目单价或总价中。

8、土石方工程中没有单独的余土弃置清单是否在挖土时进行报价考虑还是漏项如果考虑在挖方里面考虑运土那么是否可以认为现场没有足够的场地进行土方堆放后期需要进行土方回填是否需要场外运土进行回填

回复：土方施工方案根据施工图纸、现场情况、施工组织设计等综合考虑，其费用包含在相应项目单价或总价中。

9、本项目的余土弃置是否考虑土方消纳

回复：按照武汉市现行政策执行。

10、投标报价第14.2条：本项目费率报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数。除合同约定的情况外，投标人不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整，是否理解成一但中标厚材料和人工的涨幅及政策性文件的调整是否一律不得调整既然采取了2024年清单计价模式又与清单计价规范不符，1、2024年清单中明确了合同履行期间，机械台班市场价因人工费变化需要调整的，发承包双方应调整合同价款，机械台班中的人工费按第十部分相关规定调整，2、合同履行期间，承包人采购的材料、工程设备市场价格波动超出合同约定的幅度时，应按合同约定调整工程价款。合同没有约定的，可扣除招标控制价中明确计取的风险系数后，市场价格的变化幅度超出±5%（含±5%）时，变化幅度以内的风险由承包人承担或受益，超过部分由发包人承担或受益。是否调整条款

回复：详见本项目招标文件及其附件。

11、产车间（主车间）结构图中-基层平面布置图-基础底C20砼垫层100厚,每边偏出基础100mm。基础垫层底下换填1000mm厚(每层250)级配碎石，在清单中没有体现是否漏项

回复：设计图纸说明为“若基础设计标高下未达到持力层，则需采用砂石换填级配碎石换填，工程量清单暂未考虑级配碎石换填”。若实际发生，据实结算。

12、生产车间(车间一、车间二)-土建工程清单中只单列防火涂料，未见防锈漆的清单是否漏项

回复：防锈漆费用在钢构件制作安装清单项中考虑。

13、墙工程中只有砌体围墙没有围墙大门及栏杆是否图纸设计不全后期有变更造价是否可以调整

回复：围墙大门不在本次总包招标范围内，具体详见本项目招标文件及其附件。

14、措施项目中场地硬化化按照2024年湖北清单需要单独列项但是在措施项目中没有看到是否漏项

回复：场地硬化由投标人自行考虑，报价含在投标总价中，不再单独计取费用。

15、本工程只有绿化清单是否可以提供详细的施工图纸

回复：详见本项目招标文件及其附件。

16、是否可以提供工程量明细供投标报价进行参考

回复：详见招标工程量清单。

17、是否可以提供电子清单文件以便上传及自检。

回复：详见招标工程量清单。

18、“第一部分合同协议书”“三、合同工期”中描述“3、若非发包人原因导致工程里程碑节点延期的，工期每延误一日，乙方应按合同总额的0.1%支付违约金；里程碑节点延误超过30日，甲方有权解除合同并索赔。”,该条款未考虑第三方及不可抗力等因素，且未设置违约金上限，建议修改为“3、若因承包人原因导致工程里程碑节点延期的，工期每延误一日，乙方应按合同总额的0.1%支付违约金，但全部逾期违约金最高不超过合同总额的5%;里程碑节点延误超过30日，甲方有权解除合同并索赔。”

回复：以招标文件及其相关附件为准。

19、“第三部分专用条款”“二、双方一般权利和义务”中描述“(9.35)为顺利开展与工程有关的各职能管理部门接口协调工作，承包人必须无条件配合发包人进行协调，相关接口协调费用承包人承担，如果承包人不支持发包人协调工作，发包人将保留从工程款中扣该部份体调费的权刊。”,其中“相关接口协调费用”具体是指哪些费用，全部由承包人承担是否合理

回复：为顺利开展与工程有关的各职能管理部门接口协调工作，承包人配合发包人进行协调过程中应由承包人支付的接口协调费用。

20、“第三部分专用条款”“九、违约、索赔和争议”中描述“(4)承包人若出现以下任何一种情形的：a.发生严重影响工程质量的事件，或者出现质量问题但经催告后承包人未能及时整改；b.未按时完成月度施工进度，经催告仍无法赶上进度；c.拖欠劳动报酬；d.出现停工、窝工达到五天；e.发生劳动安全事故；f.发生承包人劳务人员提起劳动仲裁或向政府信访的事件，若有以上任何一种情形的，发包人有权解除合同、要求承包人承担相当于合同价款总额20%的违约金，并要求承包人退场，收到发包人解除通知后5天内承包人必须清场(质量不合格部分产值不作结算)。”,其中“c.拖欠劳动报酬；d.出现停工、窝工达到五天；e.发生劳动安全事故；f.发生承包人劳务人员提起劳动仲裁或向政府信访的事件”未考虑情节严重程度或责任主体，不合理，建议删除或修改。

回复：以招标文件及其相关附件为准。

21、总承包工程施工合同的条款在后续签订合同阶段是否可以磋商修改

回复：以招标文件及相关附件为准。

22、部分图纸工程量与清单工程量存在较大差异，主要差异如下。请核实并给予准确的招标工程量。

1.土方各单位工程未列清单，合并在土方工程，无各单体明细。

回复：各单体土方不单独列土石方清单项，合并列在土石方单位工程中。

2.主车间

(1)挖土方3286.34m3,挖基坑土方9869.97m3,回填土10097.41m3,余土外运3057.9m3,清单未单列；

回复：各单体土建单位工程中的土石方分部不单独列土石方清单项，合并列在土石方单位工程中。场内转运费用含在相应项目单价或总价中。

(2)砖胎模20.74m3未计；砌体少计58.46m3;

回复：砖胎膜工程量计入砖基础清单。本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）,采用总价包干，投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。

(3)砼梁板砼少计127.69m3;翻边栏板清单工程量4.39m3,实际工程量16.3m3;

回复：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）,采用总价包干，投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。

(4)梁板模板少计526.95,m2;

(5)钢筋总量无差异，抗震钢筋招标清单工程量107.7吨，经核实预算工程量154吨；

(6)机械连接φ25接头清单2个，经核实算量197个；

回复：《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2024）说明解释“除定额规定单独列项计算以外，各类钢筋、铁件的制作成型、绑扎、安装、接头、固定所用人工、材料、机械消耗均已综合在相应子目内；”。本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）,采用总价包干，投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。

(7)钢板止水带清单106.3m,经核实算量117.4m,差异10.1m;

(8)水泥砂浆楼梯清单145.47m2,经核实算量393.12m2,差异247.65m2;

(9)地坑以外地面清单823.4m2,经核实算量852.46m2,差异29.06m2;

(10)静电地板清单200.48m2,经核实算量210.63m2,差异10.63m2;

(11)天棚、独立柱不抹灰应考虑打磨修补费用；

回复：不单独列项，费用含在相应项目单价或总价中。

(12)外墙面清单5428.78m2,经核实算量5600.55m2,差异171.77m2;

23、车间一、二

(1)挖土方5155.65m3,挖基坑土方9601.06m3,回填土13525.62m3,余土外运1231.09m3,清单未单列；

回复：各单体土建单位工程中的土石方分部不单独列土石方清单项，合并列在土石方单位工程中。场内转运费用含在相应项目单价或总价中。

(2)砖胎膜9.214m3未计；

回复：砖胎膜工程量在砖基础工程量中计入。本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）,采用总价包干，投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后(如有)的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。

(3)清单砼柱工程量168.21m3、经核实基础按-4米计算工程量222.85m3;清单柱模板工程量936.41m2、经核实基础按-4米计算工程量1279.3m2;

回复：招标清单编制说明已说明未标注独立基础底标高的暂按-3.25m计量，柱底标高相应调整，基础埋深按实结算。

(4)地脚螺栓M24*870324套、M30*****套未计

(5)高强螺栓清单2944套，经核实算量8194套(差异为24米高厂房未计)

(6)地坑外墙外防水365.71m2约7.7万、地坑底板防水216m2约2.48万未计。

(7)耐磨地面(地3)清单7958.1m2,经核实算量8135.45m2,差异177.29m2.

(8)墙面防水(内墙2)清单241.75m2,经核实算量329.44m2,差异87.69m2.

(9)外墙面防水及涂料清单448m2,经核实算量677.64m2,差异229.64m2(室内外高差未计算)

(10)外墙压型钢板墙面清单5195.46m2,经核实算量6012.02m2,差异516.56m2(图纸标高为钢梁标高，檩条及屋面板高度需计算)

24、室外总图

(1)场区绿化面积清单2715m2,经核实3837.97m2,差异1122.97m2

(2)路缘石清单795.25m,经核实1540m,差异744.75m

(3)排水管DN400清单263m,经核实414.17m,差异151.17m

(4)排水管DN500清单368.06m,经核实431.69m,差异63.63m

(5)围墙有4种截面，需明确各段围墙对应采用哪种截面做法

回复：具体做法详见设计图纸。

25、本项目投标人电子投标文件递交截止时间及开标时间修改为：****北京时间上午10时30分。

招标人：点击登录查看

招标代理：点击登录查看

日期：****

关注乙方宝服务号，实时查看招标信息>>