成渝线K343+150增设立交通道采购公告

四川润缇建筑工程有限公司、宜宾德行建筑工程有限公司、四川优恒中建设工程有限公司：

一、询价项目

成渝线K343+150增设立交通道工程

二、邀请询价对象

询价对象：1.四川润缇建筑工程有限公司；2.宜宾德行建筑工程有限公司；3.四川优恒中建设工程有限公司。

三、项目概况与比选范围

1.项目地点：成渝线K343+150。

2.询价范围：成渝线K343+150增设立交通道工程内容。

4.计划工期:60天。

5.最高限价：355271元。

四、询价依据

“研究成渝线K343+150增设立交通道等4个项目实施方案的议题”经宜宾工电段第6次党政联席会会议决策通过。

五、询价单位标准

（一）资格要求：

1.入选零小工程管理平台施工单位信息库单位。

2.参选人不存在下列的情形：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消参选资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）有骗取中选或严重违约或重大工程质量安全问题等被取消合作资格的。

3.参选人需具备建筑工程、公路工程、铁路工程或市****

4.2023年3月-2026年3月（递交谈判申请文件之日起前3年内）完成既有线类似工程建设相关经验：

5.安全生产许可证：截止到****在有效期内。

（二）诚信要求。

1.参选人不得存在下列情形：

（1）在规定期限内有行贿犯罪记录的；

（2）在规定期限内被拒绝合作的；

（3）在规定期限内存在失信情形的。

（三）信誉要求：

1.参选人在2023年3月至2026年3月（递交询价报价文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为 而引起的诉讼和仲裁。

2.参选人在2023年3月至2026年3月（递交询价报价文件之日起前 3年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

3.参选人及参选人法定代表人在2025年3月至2026年3月（递交比选申请文件之日起前 1 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

4.参选人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，未被纳入国家铁路局公布的失信行为“黑名单”。

（四）资质条件、能力：

参选人须具备“五、询价单位标准”部分对参选人所需资质、业绩的条件，并满足项目在人员、资金等方面的要求。

（五）需要补充的其他内容。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一询价项目。

六、谈判的时间和地点

定于****15时00分在宜宾市****

七、评审办法

原则上采用资质后审，以355271元为最高限价邀请询价，以通过评审参选人中报价最低的为中选人。

八、合同及发票开具

中选人在收到中标通知书15日内到段签订工程合同、廉政合同。逾期未签订合同的中选人将列入施工单位黑名单。比选人有权另行确定施工单位。本工程按照完工一次性进账，中选人按现场验工计价开具增值税专用发票。

九、联系方式

比 选 人：点击登录查看

地 址：宜宾市****

邮 编：644000

联 系 人：点击登录查看

电 话：****