中国电建江西水电公司三峡能源曲江大塘120MW农光互补项目三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包采购项目公开谈判采购公告

三峡能源广东韶关市****

（采购编号：**** ）

1.采购条件

点击登录查看已成交三峡能源广东韶关市****点击登录查看作为采购人，现对该项目进行光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取三峡能源广东韶关市****

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广东韶关市****

2.2 工程概况及标段概况：项目规划容量直流侧106.029MW

2.3 工期要求

计划开工日期为****，具体开工以采购人（点击登录查看）发出的开工通知为准，竣工日期****，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

符合国家、行业及电网公司验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

2.5 采购范围

本次分包采购直流侧装机容量暂定80MW，主要包括光伏区****

采购范围为光伏场区****

（1）光伏方阵区****

（3）光伏方阵区****

（4）光伏方阵区****

（5）安装调试工程包括：应承担项目所有设备（含甲供设备）到货卸车、验货（业主、供货商、采购人、响应人、监理人五方参加）﹑二次运输就位﹑保管﹑安装﹑调试（包括集中监控系统及电站数据接入相关的调试服务（含区域集控（转发）中心侧数据接入（展示）及转发、接入广东电网）﹑试运行﹑消缺处理直至移交给业主的全部工作；承担采购人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

（6）按照业主要求完成施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

（7）响应人负责承担本工程施工期的施工用水、用电及临时设施建设，且承担工程生产移交验收前响应人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

（8）响应人负责配合各项内外部检查（包括但不限于：林业、牧草、水土保持、环境保护、职业健康、安全检查等），并承担相关费用。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年2月8 日17时30分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商响应操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为****14时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

响应工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台响应管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：****14时00分，地点为:点击登录查看。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：江西省南昌市****点击登录查看

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：点击登录查看纪委办公室（监标）

监督电话：****

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看

****