中国电建江西水电公司华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目 PC承包工程(标段2300MW)合同项目外送工程施工采购项目公开询比采购公告

华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）外送工程施工专业分包标段询比采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

点击登录查看已成交华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW），项目业主为华粤风启（伊吾）新能源发电有限公司，资金已落实。其中华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）包含的外送工程施工专业标段已得到业主认可，具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行外送工程施工专业工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）外送工程施工专业分包采购文件参与本项目外送工程施工专业工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。

2.2 项目概况及场地条件

2.2.1项目概况

场址所在区****

2.2.2 场地条件

华能新能源广东分公司新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC工程规划容量700MW，位于新疆哈密市****

场址所在的淖毛湖镇区****

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年 03月 15 日，竣工日期为2026年 08月 30日，合同工期为 168 天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

工程质量符合《风力发电工程达标投产验收规程》标准。

2.5 采购范围

包含不限于【220kV外送线路及对侧间隔，智慧基建、智慧工地、5G定制网建设、集控分部建设、集控接入费用、无线网络覆盖、施工临时用地补偿（含土地复垦、青苗补偿）、施工协调等。包含但不限于设备基础、设备采购及附件等材料采购（除甲供设备）、安装、系统集成、试验（包括到场试验）、甲乙供材料送检、调试、试运行、催交、运输（二次倒运）、保险、接车、卸车、仓储保管、并网协调等。现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，包含不限于承包人应充分考虑人员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等，由此导致的费用不予调整，保证满足施工图和采购人下道工序施工要求，如因响应人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，采购人有权在与响应人的结算中扣除。】

2.5.1 施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用，其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等。

2.5.2承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经采购人确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

2.5.3智慧基建、智慧工地、无人机应用建设、5G定制网建设、集控分部建设、集控接入费用、无线网络覆盖需满足及配合政府、业主、其他相关部门要求等。由承包人原因导致政府、业主、其他相关部门对发包人的罚款、损失，承包人应承担所有责任。

2.5.4负责当地政府要求的电力工程建设项目“智慧工地”管理系统的采购及安装工程，相关标准按照当地政府电力工程领域“智慧工地”建设实施方案要求。承包单位需配合协助业主完成当地政府要求的电力工程领域“智慧工地”系统安装、调试和应用等工作，同时应负责本项目智慧工地系统中不限于安全教育培训、安全隐患台账管理、作业票管理、综合管理等功能模块的使用。“智慧工地”系统原则上由人员实名登记管理、施工视频监控管理、安全教育培训管理、隐患排查治理管理、作业票管理等核心模块组成。承包人应在智慧工地系统技术服务人员的指导下，配合完成电力工程领域智慧工地系统硬件部分的安装与实施，包括相关摄像头、设备和支架基础、传感器、智能设备的收货、二次运输、安装、调试等全部工作。承包人对智慧工地管理系统使用不到位，信息不及时、不详细、未使用屡次发生按照 10000 元/次进行考核，从合同价款中扣除。

1）.承包人应按照业主项目部管理要求或者智慧工地管理要求，对系统各功能模块进行使用、进行使用、数据维护、优化反馈、接受并组织培训等相关工作。承包人应用智慧工地管理系统开展的工作包括但不限于以下内容：

（一）人员实名登记管理子功能

主要包括对项目管理人员和一线作业人员信息采集、岗位职责、持证上岗、考勤记录、工资薪酬、履职情况、退场登记等实名制管理。施工现场安装人脸识别考勤设备和采集设备，对作业人员进出场身份信息采集和核验，实时记录和统计相关人员的日常在岗情况及上下班考勤情况并进行综合分析判断。

（二）施工视频监控管理子功能

施工现场应安装远程视频监控设备，实现对施工重点部位，在车辆进出通道口、施工作业面、工地制高点、深基坑、脚手架、钢结构、模版支撑、隧洞暗挖、起重机械、风机吊装、轮毂安装等危大工程以及高处作业、有限空间、临时用电、临边作业等高风险作业区域场所安装 3600 全景高清摄像头无死角监控，做到对施工现场全过程的监督，确保“人的安全行为、物的安全状态”。

1布置点位

（1）风电项目：重点在深基坑开挖、基础浇筑、风机吊装、轮毂安装、电气安装等施工区****监控期间涉及无信号传输、无电源接入等问题，可使用SIM 卡，将视频信号传到视频云平台，再对接平台。

（2）输电线路配套项目：重点在换流站、变电站、升压站等动火作业和室外脚手架、设备吊装、架空线路高处作业等施工区****

2.安装要求

（1）摄像头要求：视频监控设备应使用符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022），支持 H.265 视频编码标准和支持 1080P的视频显示格式，应具备彩色黑白自动转换功能，镜头采用红外齐焦镜头，具有夜间焦点不偏移、自动感应红外线功能；摄像机达到 IP65 防护等级；视频监控设备中的球式摄像机应满足 200W 像素以上，分辨率不小于 1920*1080P，最大倍率 20 倍；枪式摄像机应满足 200W 像素以上，分辨率不小于 1920*1080P，最大倍率 20 倍。

（2）通讯协议：安全监管平台提供 MQTT Server 端的地址和账号信息，协议采用MQTT 的通信方式。视频监控设备应具备网络连接能力，至少支持接入互联网专线、宽带、WiFi、4G、5G 中的一种，且上传速率不低于 4Mbps。

（3）储存及备份：视频监控设备本地视频记录保存期限至企业基建期结束；视频监控设备支持与“哈密市安全监管信息化平台对接”，支持视频状态监测、在线查看、回放等功能。

（三）安全教育培训管理子功能

主要包括从业人员的学习培训和继续教育等信息，对入场三级安全教育按照班组、分包、总包三级进行培训需求分析、计划制定、实施效果评估，形成全过程的培训数字记录与档案管理。从新入场人员信息录入、资质审查、培训考试合格、入场许可到人员进入现场施工作业实现信息化管理。

（四）安全隐患台账管理子功能

主要包括日常排查、专项检查、节假日巡查、复查验收台账等信息，从发现隐患、登记隐患到闭环隐患全过程监督，平台对自查情况进行动态监测，对未自查、未整改、未验收的，平台向安全管理人员发生预警信息，提示整改治理。

（五）作业票管理子功能

主要包括电气作业、有限空间作业、动土作业、高处作业及动火作业等特种作业票管理，监督是否安全技术交底、风险辨识、作业票审批等。

2.5.5外送线路界限范围：响应人应将导线接至升压站钢构（支）架上，包含不限于构架上金具、绝缘子等所有安装工作内容，光纤的熔接与导通（升压站设备至对侧站设备）、安装过程中产生的一切后果，由响应人承担。因响应人施工导致构架或其他升压站构筑及设备损坏，其责任由响应人全部承担

2.5.6 承包人负责配合各项内外部检查及验收工作（包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等），配合发包方完成质量监督检查等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力总承包贰级或输变电工程总承包贰级。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产

被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于2026年 2 月 7 日 20 时 00 分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 2 月 9 日 14 时 30 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年 2 月 9 日 14 时 30 分，地点为:江西省南昌市****。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：江西省南昌市****

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：点击登录查看纪委办公室

监督电话：****

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看

2026年 2 月 2 日