中国电建江西水电公司府谷广能新能源5万千瓦风电项目EPC总承包工程项目升压站土建及对侧间隔改造工程采购项目公开询比采购公告

府谷广能新能源5万千瓦风电项目升压站土建及对侧间隔改造工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

点击登录查看已成交府谷广能新能源5万千瓦风电项目EPC总承包工程项目，项目业主为府谷广能新能源有限公司，资金已落实。其中府谷广能新能源5万千瓦风电项目包含的升压站土建及对侧间隔改造工程标段已得到业主认可，具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行府谷广能新能源5万千瓦风电项目升压站土建及对侧间隔改造工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取府谷广能新能源5万千瓦风电项目升压站土建及对侧间隔改造工程采购文件参与本项目升压站土建及对侧间隔改造采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:位于陕西省榆林市府谷县。

2.2 工程概况及标段概况

本项目装机容量为50MW，新建110kV升压站一座，共8台6250kW风力发电机组，机组出口电压为 1140V(暂定，以最终风机合同确定机型为准），经附近的箱变压器(以下称“箱变”)升压至 35kV，风电机组与箱变采用“一机一变”单元接线方式，通过2回集电线路接入升压站35kV侧，通过主变压器升压至110kV后，以1回 110kV线路π接入 110kV 凌翼风电场升压站~刘官变线路，新建 110kV架空线路约 2x0.5km

2.3 工期要求

计划开工日期为****，竣工日期为****，合同工期为275天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

满足国家、行业、电网、质监、当地相关职能部门以及广东能源集团、广东省能源集团西南(贵州)电力投资有限公司的合格标准。

2.5 采购范围

包含但不限于：升压站土建工程范围包括设计范围内及为保证本项目电站性能指标、正常运行的所有必需相关的土建工程施工，包括但不限于升压站场地平整工程、主变压器基础工程、主变油坑及卵石、设备支架、挡土墙、SVG集装箱基础工程、SVG设备基础工程、35kV站用变及低压配电预制舱基础工程、10kV施工变兼站用备用变基础、出线构架及设备支架、配电设备构筑物工程、事故油池、35米独立避雷针、生产建筑工程、室外工程，给排水、装饰装修、模板租赁制作拆装及运输、脚手架租赁拆装及运输、暖通、照明、防雷接地（含一次电气接地）、消防、水保、绿化、临建设施及边坡防护设施等，外送线路及对侧改造工程：110kv送出线路工程包含但不限于征地、协调、青苗补偿，变电站接入间隔扩建工程、厂区****

3、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

4、承包人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

5、承包人负责配合各项内外部检查及验收工作（包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等），并承担相关费用；配合发包方完成质量监督检查等。

6、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；

7、承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于2026年 2 月 2日 17 时 30 分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年 2 月 4 日 10 时 30 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年 2 月 4 日 10 时 30 分，地点为:江西省南昌市****。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：江西省南昌市****

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：点击登录查看纪委办公室

监督电话：****

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看

2026年 1 月 28 日