2025年深圳电信龙华区分机房建设工程服务项目供应商引入招标公告（原标题：2025年深圳电信龙华区分机房建设工程服务项目供应商引入公告）

供应商引入公告

本询比项目为2025年深圳电信龙华区****中国电信股份有限公司深圳分公司，采购代理机构为点击登录查看。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：

（1）实施地点：深圳市

（2）★计划工期：具体订单工程以经批准的开工报告规定的开工日期起，具体订单工程计划在30个日历日内完成（要求完成工程的材料采购、施工及调试等工作，节假日、雨天等均已包括在内）。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。工程验收合格起提供12个月的免费运维服务。

（3）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求。

备注：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2采购内容及标包划分情况：

（1）采购内容：通过公开引入方式引入“2025年深圳电信龙华区分机房建设工程服务项目供应商引入”的供应商。具体采购内容如下：

1）机房主体建设，主机房墙体砌墙、抹灰，封窗及管线敷设。2）配电室、电池室、走廊、主机房、备件室及操作室的装修工程。3）机房防雷接地作业。4）机房监控系统和动环系统设备的安装调试。 5）提供12个月现场技术支持服务。具体内容和要求详见第五章《技术标准和要求》。

（2）标包划分情况：本项目不划分标包。

1.3★本项目设置最高响应限价，响应报价分成比例不得超过100%，供应商报价分成比例超过100%的，其响应将被否决。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求：

2.1.1（1）供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

（2）供应商须为有效的广东电信政企信息化合作伙伴库/深圳电信政企信息化合作伙伴库入围单位（入库类别为不限行业能力方向），需提供相关证明材料（例如入围通知书或入围公示截图（截图须体现网址）或电信提供的政企信息化合作管理系统查询截图等）。

（3）供应商须具有有效的住房和城乡建设行政部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。同时具有有效的国家建设主管部门颁发的安全生产许可证。

(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市****

2.1.2单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包询比或者未划分标包的同一项目询比。

2.1.3业绩要求：本项目不要求。

2.1.4项目团队要求：

（1）供应商企业主要负责人须取得住房和城乡建设行政部门（住建厅）颁发的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）本项目须至少配备1名具备二级或以上注册建造师资格（建筑工程专业）的项目负责人，项目负责人须取得有效的住房和城乡建设行政部门（住建厅）颁发的安全生产考核合格证书（B证），须提供项目负责人有效的住房和城乡建设部门颁发的注册建造师电子注册证书、安全生产考核合格证书；

（3）至少配备1名现场项目负责人（需在附表1：项目管理机构人员组成表中列明），且须至少配备1名住房和城乡建设行政部门（住建厅）颁发的安全生产考核合格证书(C证)的专职安全生产管理人员，并提供施工现场专职安全生产管理人员配备承诺函，承诺在工程实施过程中每个施工现场至少配备1名专职安全生产管理人员。另外还须配备足够的施工人员，其中至少配备有1名电工、1名高处作业人员。并提供团队配备承诺函以及高处作业承诺函（格式详见第六章 响应文件格式）。

（4）供应商须在团队成员组成表中列明团队成员信息，并提供相关证明材料。

备注：

a）电工、焊工等特种作业人员须具有相关政府部门或机构颁发的特种作业操作证，高处作业人员须具有相关政府部门颁发的高处作业特种作业操作证。另须同时提供特种作业人员在相关网站的信息查询结果（显示姓名、作业类别、操作项目、有效期开始时间、有效期结束时间等信息）截屏打印件（加盖公章）。

b）须提供项目负责人、现场项目负责人的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的****以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为供应商）。

c）项目负责人、专职安全生产管理人员两者之间人员不得复用，否则按否决响应处理；安全生产考核合格证书（A、B、C证）的企业名称须与供应商名称一致，否则按否决响应处理。

d)在工程进行期间未经发包人书面同意不得更换各专业技术负责人。

e）如法人参与响应的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或供应商下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，社保证明须体现参保人所属单位为供应商或其法人。

2.1.5本次询比不接受联合体响应。

2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本询比项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本询比项目的监理人；

（4）为本询比项目的代建人；

（5）为本询比项目提供询比代理服务的；

（6）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标/响应资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内（自****起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）在最近五年内（自****起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自****起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）近两年（自****起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（18）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（19）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（20）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（21）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（22）法律法规、询比文件限定的其他情形。

供应商是代理商的，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商；联合体响应的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取时间：****00时00分至****24时00分。

4.2询比文件获取方式：凡有意参与询比的潜在供应商，请按以下步骤顺序进行操作，获取询比文件：通过“链捷招”供应链电子招投标平台（https:****。

（1）注册：输入网址（https:****。）

（2）购买：注册成功后登录平台，点击【我要报名】，检索本项目并点击标书购买。

（3）支付：支付方式二选一，①网上支付（微信/支付宝扫码）、②子账号支付（须上传汇款凭证）。

（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致链捷招客服热线：****。服务时间8:30-17:30（工作日）。

4.3询比文件每套售价: 300元，售后不退。

5.响应文件的提交

5.1响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：****14时30分。

5.2开标地点：深圳市****

5.3本项目将于响应文件提交截止同一时间开标，采购人/采购代理机构邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4出现以下情形时，不予接收响应文件：

5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2未按照本供应商引入公告要求获得本项目询比文件的。

6.样品的递交：本项目不涉及。

7.供应商注册

7.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https:****）”首页“立即注册”模块完成注册。

8.发布公告的媒介

本供应商引入公告在（http://www.）、“链捷招”中国通服招标系统（https:****）上发布，其他媒介转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在发布的文本为准。

9.联系及异议接收方式

9.1联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：深圳市****

邮 编：518034

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

采购代理机构：点击登录查看

地 址：深圳市****

邮 编：518034

项目负责人：陈馥

联 系 人：陈馥（所有关于项目的问题，请优先与第一项目负责人联系）、黄小玲、谢章华

电 话：****、****

电子邮件：****@chinaccs.cn

网 址： /

开 户 名：点击登录查看

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：********

9.2异议接收方式

联系人：黄工

联系电话:****

电子邮件:****@163.com

采购代理机构：点击登录查看

****