中国电建江西水电公司金城﹒金秀城市更新项目土石方工程采购项目公开询比采购公告

金城﹒金秀城市更新项目土石方工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：**** ）

1.采购条件

点击登录查看已成交金城﹒金秀城市更新项目，项目业主为海南金秀安居置业有限公司。其中金城﹒金秀城市更新项目包含的土石方工程已得到业主认可，具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行土石方工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取点击登录查看已成交金城﹒金秀城市更新项目土石方工程专业分包采购文件参与本项目土石方工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:海口市****

2.2 工程概况及标段概况

拟新建住宅和裙楼商业，以及改造既有老旧住宅建筑。项目分为东、西地块，其中:东区用地面积27262.16㎡，拟新建三栋11-31层住宅建筑及商业裙房，拟新建总建筑面积为57903.71㎡，拟新建计容建筑面积37998.21㎡，地上建筑面积40819.29㎡，地下建筑面积17084.42㎡。拟改造5栋6-8层现有老旧住宅建筑，总建筑面积19264.09㎡，主要对外立面、景观、管网等进行改造:西区用地面积 6624.89㎡，拟新建一栋25层住宅建筑及商业裙房，总建筑面积为30616.72㎡，计容建筑面积22984.55㎡，地上建筑面积24368.17㎡，地下建筑面积6248.55㎡。地上二类高层公共建筑，耐火等级二级，地下室设备房，耐火等级一级。建筑结构为装配式钢筋混凝土框架剪力墙结构。抗震设防烈度8度0.3 g。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026 年1月，具体开工以招标人（点击登录查看）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）

因乙方原因造成工程延期，每延误一日，甲方按业主罚款的 2 倍扣减乙方费用；工期延误违约金总额限额为合同价的 3 %，当甲方认为乙方的工程进度无法满足甲方要求时，甲方有权解除合同。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。确保本项目取得海南省建筑施工优质结构工程，创建海南省建筑安全文明施工标准化工地。

2.5 采购范围

分包范围内施工图设计图示内容、施工组织设计、施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求及业主增加的零星工程等范围内的土石方工程，包括但不限于本工程范围内的挖沟槽土石方、挖基坑土石方、挖一般土石方、外购土、回填方、清表、余方弃置、场内转运、完工后施工现场的清理、配合施工资料编制、整理、装订成册等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：/

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2025年12月1 日18时00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****11时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：****11时00分，地点为:江西省南昌市****

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：南昌市****

联 系 人：点击登录查看

电 话：131-7783-8746

电子邮件：****@powerchina.cn

10.监督机构

监督机构：点击登录查看建筑工程公司党群工作部

监督电话：159-7063-5408

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看建筑工程公司

****