凭祥产投公司凭祥市国有资产屋顶30MWp分布式光伏发电项目工程总承包

凭祥产投公司凭祥市国有资产屋顶30MWp分布式光伏发电项目工程总承包招标文件澄清函答复及更正公告

凭祥产投公司凭祥市国有资产屋顶30MWp分布式光伏发电项目工程总承包招标文件澄清函答复及更正公告

各投标人：

一、凭祥产投公司凭祥市****

1.合同条款中通用条款 4.7 约定:“承包人应负责核实和解释所有此类资料。发包人对此类资料的准确性、充分性和完整性不承担责任”。因该类文件由发包人提供，是否可调整该处为“承包人负责核实此类资料。发包人对此类资料的准确性、充分性和完整性负责”

答复：合同条款中通用条款 4.7现场数据：“发包人应在合同生效前，将其取得的现场地下和水文条件及环境方面的所有有关资料，提交给承包人。”，因本项目为屋面搭设光伏发电项目，施工内容不涉及“现场地下和水文条件及环境”施工；同时该资料为招标人通过多种渠道收集而成，承包人应在收到该相关资料后负责核实和解释。故发包人对此类资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

2.通用条款 6.7 约定：“在工程施工过程中发生的一切人员伤亡和财产损坏责任，均由承包人负责处理并承担损失”。建议调整为“在工程施工过程中承包人人员因承包人原因发生的一切人员伤亡和财产损坏责任，由承包人负责处理并承担损失”

答复：投标人应按合同专用条款中 20.1设计和工程保险的约定为本工程购买相关保险，在工程施工过程中发生的一切人员伤亡和财产损坏责任，均由承包人或承包人购买的保险公司负责处理并赔偿损失。

3.通用条款 9.2（5）约定：“竣工结算的争议。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的20日内，对工程竣工结算的价款发生争议时，共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。对审核结果仍有争议时，依据相关条款约定解决”。请明确如委托造价咨询单位的委托费用承担主体。

答复：造价咨询单位的委托费用由招标人负责。

4.合同条款中专用条款 1.3 约定：“承包人需在合同签订完成后 7个工作日内提交项目一级网络进度计划”。合同通用条款 8.2约定：“承包人应在开工日期后7日内，提交一份实施计划（包含一级网络进度计划）报发包人审批”。请明确此处是否以专用条款中约定内容为准。

答复：承包人需在合同签订完成后7个工作日内提交一份实施计划（包含一级网络进度计划）报发包人审批。

5.专用条款 9.2 约定：“工程验收合格后发包人向承包人颁发竣工验收合格证明材料”。请明确工程验收合格后日内颁发。

答复：该条款实际是合同专用条款9.1.2条。工程验收合格后20日内发包人向承包人颁发竣工验收合格证明材料。

6.专用条款 13.1付款条款“设计费由发包人直接支付到设计单位的收款账号”，是否可以调整为“设计费由发包人直接支付到承包人牵头单位的收款账号”。

答复：不调整。

7.专用条款 18.2 争议解决约定:“如经协商后仍不能达成协议时，任何一方有权向发包人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼”。因涉及施工项目，适用专属管辖规定，建议将管辖法院调整为工程所在地人民法院。

答复：同意调整为“如经协商后仍不能达成协议时，任何一方有权向工程所在地人民法院提起诉讼”。

二、更正内容：原招标文件-第七章投标文件格式中《投标函》、《投标报价汇总一览表》格式有误，现按本公告附件格式进行调整（详见附件）。

招标人： 点击登录查看

招标代理机构：点击登录查看

****

附件：

1、投标函（非联合体格式）

________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号：__________）的____________（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）______（￥______）的投标总报价（不含增值税价）；其中，设计费报价为：______元，建筑工程费报价为：______元，设备采购及安装工程费报价为：______元进行本项目投标。项目建设工期______日历天（设计工期为______日历天，施工工期为______日历天），工程质量标准______。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）______（￥______）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．________________________（其他补充说明，有则填写）。

投标人：______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字或盖章）

邮政编码：______ 电话：______ 传真：______

开户银行名称：______________________________

开户银行账号：______________________________

开户银行地址：______________________________

开户银行电话：______________________________

日期：____________年______月______日

1、投标函（联合体格式）

________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了方项目招标标号为（项目招标编号：______）的____________（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）______（￥______）的投标总报价（不含增值税价）；其中，设计费报价为：______元，建筑工程费报价为：______元，设备采购及安装工程费报价为：______元进行本项目投标。项目建设工期______日历天（设计工期为______日历天，施工工期为______日历天），工程质量标准______。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）______（￥______）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．______________________________（其他补充说明，有则填写）。

牵头单位名称：__________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字或盖章）

邮政编码：______ 电话：______ 传真：______

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：____________________________

开户银行地址：____________________________

开户银行电话：____________________________

日期：______年______月______日

联合体成员名称：____________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字或盖章）

邮政编码：______ 电话：______ 传真：______

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：____________________________

开户银行地址：____________________________

开户银行电话：____________________________

日期：______年______月______日

3、投标报价汇总一览表

工程名称
投标报价 （不含增值税价）	设计费报价 （万元）	小写：￥
	建筑工程费报价（万元）	小写：￥ 其中，安全文明施工费：￥
	设备采购及安装工程费报价 （万元）	小写：￥
投标报价合计 （万元） （不含增值税价）	小写：￥ 大写：
工程质量
工 期

牵头单位名称（盖章）：______________________________

联合体成员名称（盖章）：______________________________

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：______________________________

日期：____________年______月______日