桂阳县2024年农村公路安全生命防护工程(第二批)-郴州拓信项目管理有限公司
全部类型湖南郴州2024年09月29日
公告详情
湖南·桂阳县
2024年农村公路安全生命防护工程
(第二批)施工
合同书
(合同段:第二批)
咸阳县
4
桂阳县公路建设养护中心
二0二四年九月
一
合同书
发包人:
桂阳县公路建设养护中心
承包人:
湖南宇康工程建设有限公司
桂阳县2024年农村公路安全生命防护工程(第二批)经桂阳县
发展和改革局以桂招备[2024]42号文件核准,公开招标,中标单
位为:
湖南宇康工程建设有限公司;
发包人为
桂阳县公路建设养护中
心。双方根据"公开、公平、公正"的原则,经协商达成以下协议:
1、
工程名称:
桂阳县2024年农村公路安全生命防护工程(第
二批)。
2、
工程地点:
为
桂阳县境内。
3、
工程内容及范围:
涉及正和镇、舂陵江镇等15个乡镇街道
办,130条线路增设安装波形护栏、旧波形护栏除锈、设置标志牌、
路面划标线等施工;线路隐患里程长66.472km。具体实施工程量以
业主(发包人)根据现场实际情况核定数量为准,材料单价参照桂财
评函[2024]83号文件。
4.
工期为:
180日历天(从****起至2025年3月
29日止)。
5.
工程价款、项目资金来源及工程款支付方式:
5.1
工程价款:
根据工程量清单所列的预计数量和单价,预算签
约合同价:
人民币(大写)伍佰柒拾肆万柒仟伍佰零陆元整
(¥****.00元),最终结算价款以实际完的成工程量为准。
2
5.2本工程项目建设资金来源为省级补助资金及县财政配套资
金。
5.3
工程款结算及支付方式:
工程完成合同总工程量50%,可支付
合同价款30%;完成合同工程量70%,可支付至合同价款50%;工程
完工后并出具交工验收合格报告,支付至合同价款70%。审计完成后
支付至审计价款的97%,剩余3%作质量保证金,待质量缺陷责任期
满后支付。质量缺陷责任期1年,如在质量缺陷责任期内存在质量问
题,该保证金首先用作质量缺陷修复资金,余款返还。保修期内承包
人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行
保修义务和责任则承包人应承担由于违约造成的法律后果,具体付款
时间和金额以县财政拨付资金到账时间和金额为准。由湖南宇康工程
建设有限公司桂阳分公司提供普通增值税发票,工程款转入湖南宇康
工程建设有限公司桂阳分公司
指定账户(户名:
湖南宇康工程建设有
限公司桂阳分公司;
开户行:
交通银行郴州五岭支行;
账号:
********)。
5.4.承包人凭有效的税务发票到发包人处办理支付工程款手
续,税费由承包人承担。
6.
工程质量及验收标准:
按技术规范及《公路工程质量检验评定
标准》(JTGF80/1-2004)《公路工程技术标准》(JTGB1-2003)公路
桥涵施工技术规范(JTG/TF50-2011),《公路工程合同通用条款》
执行,达到验收合格标准。
7.承包人应当按合同约定须从承包人公司注册地基本帐户一次
性将履约担保金574750元(合同价的10%)转存至发包人即招标人
指定帐户内,并按要求承担工程的实施、完成缺陷修复责任。根据招
标文件相关要求,采用:银行保函或现金、支票形式。
8.
工程的施工及材料要求:
8.1.承包人在本工程中的项目经理为:刘佩宏,项目总工为:
3
杨俊杰。承包人指定项目经理或者总工为本工程的总管理人,其两
人的任何行为均代表承包人的意志及行为。承包人应当及时合理安排
好投标文件中所提供的施工管理及技术人员到岗到位并切实履职;
8.2.运到工地上的施工材料需由承包人提供该批材料的各项指
标参数,经发包方或监理方人员检验合格后方可使用;
8.3.承包人应当保质保量按时全部完成工程量清单中所列工程
项目,并服从发包人及监督人员的监督管理;工程量清单所列项目开
工前,承包人应提前一天通知发包人,经发包人认可方可动工。
8.4.承包人应当严格按施工设计图纸施工,必须严格执行合同
文件中规定的技术标准要求,不得随意变更工程;如确需变更工程必
须按桂阳县人民政府下达的《桂阳县政府投资项目审批及概算管理办
法》(桂政办发[2018]9号)文件及有关工程管理的相关文件执行,
变更后发包人应当及时告知承包人。承包人擅自变更造成的质量或验
收不合格等问题,概由承包人负责。
8.5.发包人协助承包人共同处理好水、电供给及公路用地等有关
事宜,产生的相关费用由承包人承担。
8.6.承包人不得发包、转包、分包本工程项目。
9.承包人施工应按发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明
安全施工;发包人对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以
制止,直至罚款和解除合同;承包人在施工过程中(包括质量检测合
格交付前)发生的一切安全事故、人员伤亡事故、质量事故均由承包
人自行负责并承担相应的经济责任和法律责任。
10.工程缺陷责任期为1年,保修期为2年,在合同工期内未能
完成全部工程量,发包人将按招标文件相关约定处罚承包人,并视情
4
况
延后拔付工程款。
11.工程的所有涉及设计文件内的土石方工程以及各个工程项
目,开工前必须经得发包人管理人员及监理工程师认可,承包人方可
动工。
12.双方执行合同过程中发生纠纷,如协商不成可交由桂阳县仲裁
委员会仲裁或者向桂阳县人民法院提起诉讼。
13.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议与主合同具
有同等的法律效力。
14.本协议书壹式肆份,发包人和承包人各贰份,具有同等法律
效力。
15.本合同自双方签订之日起生效。
承包人:(盖单位章)
桂阳县公路建设养护中心
****
法定代表人:
子
F11f
法定代表人孝
或
或
EL0006
610ZE06
其
委托代理人
其
委托代理人:
地址:
峰光兴
地址:
电话:
电话:
2024年
2024年
O
7
9月37日
月07日
5