2024年度盐城市响水县（南河镇新建片、双港镇树圩片）高标准农田建设改造提升项目监理服务

更新日期：****

2024年度盐城市响水县（南河镇新建片、****树圩片）高标准农田建设改造提升项目监理服务

项目编号：****

1、招标条件

2024年度盐城市响水县（南河镇新建片、****树圩片）高标准农田建设改造提升项目监理服务已由上级主管部门以苏农建〔2024〕11号文、盐农建〔2024〕9号文、响农发〔2024〕143号文批准建设，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，招标人为点击登录查看、响水县****、响水县****人民政府，招标代理机构为点击登录查看。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1、建设地点：响水县境内。

2.2、工程内容和规模：2024年度盐城市****

2.3、招标范围: 包括工程范围内的施工期及质保期的全部监理服务。

2.4、监理服务期：工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满，计划开工时间 2024年 11月。中标人要求驻地监理。

2.5、其它：

2.5.1 工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用；

2.5.2 质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标；

2.5.3 安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零；

2.5.4 成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）；

3、投标人资格要求

本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

1、资质等级及范围 :投标人具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理乙级及以上资质或水利部门颁发的水利工程施工专业监理乙级及以上资质,或工程监理综合资质。

2、项目负责人（即总监理工程师，下同）的要求：

（1）总监理工程师应具有水利部颁发的《水利工程建设监理工程师资格证 书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（水利水电工程专业）。目前无主体工程在监（有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工及可以离开原项目的证明，同时须符合苏水基〔2016〕17 号文规定）。

（2）总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险，②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位，③ 项目负责人不得担任其他公 司法定代表人】；

（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目总监理工程师。

（4）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。

其它人员要求：

（1）拟任专业监理工程师人数不少于4人，应有水利部门颁发《水利工程建设监理工程师资格证书》或建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（水利水电工程专业）。投标时需提供相应人员的资格证书或注册执业证书。

（2）监理组成员不少于5人（含总监理工程师及专业监理工程师）。

（3）监理机构主要管理人员专业配置齐全、年龄结构合理，并确保根据项目需求随时增加人员，满足项目监理服务要求。

3、投标申请人的项目负责人、成员及授权委托人为本单位的正式职工（本单位正式职工条件为：与投标人单位签订劳动合同或聘用合同，并由投标人单位为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也没在其他单位缴纳养老保险），投标时提供从2024年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。未提供养老保险证明、或提供不全、或期限不满足规定的，均不予承认。（项目负责人可以作为授权委托人）

4、业绩要求：无。

5、信誉要求：

5.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。

5.2企业未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。

5.3投标人的失信被执行人信息在“信用中国”“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人 ,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

6、本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的领取

4.1、请符合资格条件的投标人于****17：00时前使用“CA锁”登录“响水县公共资源电子交易平台（http://221.231.7.134:5800/TPBidder）”领取招标文件等资料（投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。

4.2、本工程图纸由投标人网上自行下载，下载地址详见招标文件投标人须知前附表2.1.3款。

4.3、本项目招标期间，投标人须自行登录响水县人民政府网（响水县人民政府 (https:****:8100/zbtbv2022/index.html)）→招投标信息或响水县公共资源电子交易平台（http://221.231.7.134:5800/TPBidder），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

4.4、特别说明：

4.4.1意向投标人必须凭 CA 锁登录系统领取招标文件等资料，投标前及时 完善和更新诚信库信息。

4.4.2请投标人使用响水县限额投标文件制作软件制作投标文件，相应软件下载地址：响水县公共资源电子交易平台（http://221.231.7.134:5800/TPBidder），登录首页上的投标文件制作工具下载链接，进行下载安装，如使用其他地区投标工具制作文件导致的一系列问题，投标人自行负责。

5、投标截止时间

5.1投标截止时间为：****9时00分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标时间截止前网上递交投标文件（JSTF格式），上传地址：http://221.231.7.134:5800/TPBidder。为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

6、资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7、评标方法

本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8、其他

8.1投标保证金：本工程投标保证金数额为：人民币 壹万叁仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从本单位基本账户直接转（汇）至指定的保证金专用账户（递交方式：银行转账或电汇）。保证金专用账户的相关信息，请登录系统（http://221.231.7.134:5800/TPBidder）,我的项目>>项目流程>>投标保证金，进行查看。详见“响水县限额平台”系统登录页→操作手册。意向投标人缴纳投标保证金前，及时完善和更新诚信库信息、先完成报名再缴纳投标保证金（非常重要），并及时用 CA 锁登录响水县公共资源电子交易平台（http://221.231.7.134:5800/TPBidder）,在我的项目>>项目流程>>投标保证金，点击查询缴纳情况。

特别提醒：因开标现场不再核验保证金收据，以开标现场开标系统显示的信息为准。如开标现场开评标系统未显示保证金已缴纳或显示与投标人基本账户不一致的，一律视为投标保证金未按招标文件约定要求缴纳，其投标文件不予接收。

8.2履约保证金：履约保证金按中标金额5%收取。履约保证金在本工程竣工验收后一次性退还。

8.3投标人已经缴纳投标保证金，无特殊情况不参加开标的投标人（特殊情况须书面通知招标人），一次不参加的 6 个月内禁止参加响水县政府投资的各类工程招投标活动，两次不参加的列入黑名单，并列入不良行为记录。

8.4本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

8.5因施工场地外因素变化（如场外道路交通条件变化影响材料、设备进场等）影响施工进度的，工期顺延，但因此增加的费用以及材料价格市****

9、发布公告的媒介

本 次 招 标 公 告 在 响 水 县 人 民 政 府 网 （https:****:8100/zbtbv2022/index.html ）上发布。

10、投标单位提交并在信息库（诚信库）发布的相关信息均应真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若有违反一经查实，须退出所有在响水县公共资源电子交易平台上正在进行的投标项目并被取消会员资格，禁止 1-3 年内进入响水县招标市场的处罚。同时作为失信行为推送至相关网站，进行联合惩戒。

11、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

12、联系方式

招标人：点击登录查看

地址：响水县****

联系人：点击登录查看

电话：****

招标人：响水县****

地址：响水县****

联系人：王龙生

电话：****

招标人：响水县****人民政府

地址：响水县****

联系人：潘龙岭

电话：****

招标代理机构：点击登录查看

联系地址：盐南高新区****

联系人：韩玲

电话：****

2024年 09 月27日