中国石化江西新余石油分公司新阳加油站、人民法院场外充电站建设工程公开招标项目一标段招标公告

中国石化****石油分公司新阳加油站、人民法院场外充电站建设工程公开招标项目招标公告

1．招标条件

**新阳、人民法院加能站充电站建设工程公开招标项目已由中国石化销售股份有限公司**石油分公司以《关于**石油分公司法院充电站项目建设资金的批复》（石化销售赣发〔2023〕413号）、《关于**石油分公司仙女湖新阳加能站充电项目建设资金的批复》（石化销售赣发〔2024〕154号）批准建设，项目业主为****石油分公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为中国石化销售股份有限公司****石油分公司，招标代理机构为（略）。中国石化****石油分公司新阳加油站、人民法院场外充电站建设工程公开招标项目项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项（略）

2.1建设地址：（略）

2.2标段划分：（略）

2.3标段合同估算金额：（略）

2.4标段招标范围： 电力安装、充电设备安装、地面硬化，对应工程量清单所涵盖的相关工作内容等 。

2.5计划工期：（略）

2.6工程质量：（略）

2.7其他：施工作业现场全过程视频录像，录像保存期限一年，视频资料随竣工资料移交发包人。

3．投标人资格要求

3.1投标人应具备以下基本资格条件：

（1）在中华人民**国境内注册的法人；

（2）持有行政主管部门核发的资质证书：

1)机电工程施工总承包三级及以上或2)电力工程施工总承包三级及以上

（3）企业负责人应持（略）（A证）；

（4）持有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；

（5）持有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系证书；

（6）2021年以来有电力或机电工程施工业绩且至少一项合同金额≥50万元；2021年以来电力或机电工程施工业绩累积合同金额≥150万元；

（7）投标人承诺：

①依（略），不转包（卖标）、挂靠及违法分包承诺。

②保障农民工工资支付承诺。申报当期合同价款时，应向本公司出示（略），开设农民工工资专用账户，及时足额支付农民工工资，专户专款专用，切实保障农民工合法权益。

③承包商服从我公司管理承诺。根据《**石油分（略）实施细则》，《**石油建设项目施工承包商考评管理办法》对承包商开展考核。

④中标人QHSE管理体系符合性评审承诺。 按照中国石化总部要求审查中标人QHSE管理体系，QHSE管理（略），招标人发布中标候选人公示；未通过评审的作否决项处理，中标候选人第二名按照以上要求顺延。

3.2本次招标不接受联合体投标。不得进行任何转包或分包。

3.3本次招标（略）：

（1）项目经理持有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证（注册于承包商单位，提供近三个月【不含开标当月】社保缴费证明），且持有有效的建筑施工企业项目负责人安全考核合格证书（B证），近三年以来（（略）今）有合同金额≥50万元电力或机电工程项目经理执业业绩；

（2）项目技术负责人持有工程类中级技术职称证书（提供近三个月【不含开标当月】于承包商单位社保缴费证明），近三年以来（（略）今）有合同金额≥50万元电力或机电工程技术负责人执业业绩；

（3）项目安全负责人持有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）（注册于承包商单位，提供近三个月【不含开标当月】社保缴费证明）近三年以来（（略）今）有合同金额≥50万元电力或机电工程安全负责人（安全员）执业业绩。

3.4业绩认定说明：以合同签订生效日期为准，提供至少一张合同对应的发票，发票开具时间需在（略）招标公告发布时间前1个月之间，发票信息在国家税务总局**增值税发票查验平台核查为真实有效且信息一致（https://inv-（略）gov.cn/），同时具备以上条件为有效业绩，否则为无效业绩。若个人执业业绩在合同中不能明确显示，投标人需提供其他书面证明材料，证明材料由发包人或其主管部门提供，并加盖发包人公章或其主管部门印章，否则无效。

3.5投标人应慎重考虑并决策是否参与本招标项目的投标。若下载了招标文件后决定不参与投标，请在递交（略），（略）的规定给予限制投标的处理（特殊原因及不可抗力的情形除外）。

4．注册、申领电子印章与招标文件及相关资料获取

4.1本招标项目采（略），通过中国石化电子招标投标交易网（以下简称交易平台）在线完成发（略）。

4.2投标人须登录交易平台进行注册、申领企业CA数字证书的电子印章（以下（略））、获取招标文件等。

4.3获取招标文件、图纸等相关资料时间：

（1）获取开始时间：（略）

（2）获取截止时间：（略）09 时00 分 。

（3）招标文件、图纸（电子版）等相关资料售价：（略）

4.4 投标人购买招标文件时需提交的资料：营业执照正本或副本原件；资质证书正本或副本原件；法定代表人授权委托书原件，法定代表人及委托代理人身份证原件，委托代理人近三个月社保缴费证明材料原件（法定代表人直接投标的需要法定代表人资格证明书原件，法定代表人身份证原件，法定代表人近三个月社保缴费证明材料原件）。投标人将以上材料每页加盖公章的扫描件发送至招标代理邮箱进行审核，将文件费转至招标代理处（户名：胜利油田中睿，支付宝：（略）。备注项目名称+公司名称，可以简写。）同时在电子招标投标交易平台报名。确认报名资料无误且文件费到账的，即在平台开放下载招标文件。

5．投标文件（略）

5.1编制方式：投标文件须采用投标人文件制作工具进行编制。

5.2递交时间：（略）

5.3投标截止时间：2024年7月30日 08 时30 分 。

5.4递交方式：登录交易平台上传（投标人应保存投标文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间）。

6．开标

6.1开标时间：（略）08 时30 分 。

6.2本项目远程在线开标。

6.3开标场所：**省**市望城新区玉壶山大道414号中至信息大厦B座939室。

7．其他

7.1本次招标对投标人不作经济补偿。

7.2请投标人注意：（略）

8．招标人

名称：中国石化销售股份有限公司****石油分公司；

地址：（略）

邮编：（略）

联系人：（略）

电话：（略）

电子邮箱：（略）

招标代理机构

名称：（略）

地址：**省**市（略）

邮编：（略）

联系人：（略）

电话：（略）

电子邮箱：（略）。

9．发布公告的媒介

本公告同时在中国石化电子招标投标交易网（https://（略）com/v3/portal/#/）和中国招标投标公共服务平台（http://（略）com）上发布。

10．公告发布期限

本公告发布期限：从本公告规定的招标文件获取时间起，到获取截止时间止。

11．异议受理

招标人异议受理部门名称	中国石化销售股份有限公司****石油分公司发展规划部
联系人姓名及（略）	邓工 （略）	电子邮箱	（略）@qq.com
潜在投标人对本公告内容或招标文件其他内容有异议的，请将（略）（加盖单位章）的扫描件通过邮件方式递交招标人异议受理部门

招标代理机构：（略）

（略）