中国电信龙港分公司2024-2026年度房屋维修工程施工项目比选公告

中国电信龙港分公司2024-2026年度房屋维修工程施工项目比选公告

（项目编号：****）

本比选项目为中国电信龙港分公司2024-2026年度房屋维修工程施工项目（项目编号：****），比选人为点击登录查看、中国电信集团有限公司龙港分公司，比选代理机构为点击登录查看。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

1.1项目名称：中国电信龙港分公司2024-2026年度房屋维修工程施工项目

1.2采购内容：包括中国电信龙港分公司2024-2026年度单项工程施工含税预估金额在5万元（含）以上100万元（不含）以下的房屋装修、维修工程施工，具体项目以任务委托书为准。如地方政府对施工服务比选有特殊要求的，则按政府要求实施。

1.3本采购项目估算为：280万元（不含税）。

1.4框架合同有效期：自框架合同签订之日起至****。若本期框架合同有效期满或实际执行订单合计金额达到框架合同规模金额，则框架合同自动结束。

1.5工期：施工工期以发包人下达订单要求为准，最长工期不得超过《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）规定的定额工期标准。

1.6本项目不划分标包。中选人数量为1个，中选份额100%，实施区域为温州龙港市。

1.7承包方式：承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全，并不得转包。

1.8质量标准要求：一次性验收合格，达到现行国家有关施工质量验收规范和标准要求的合格标准，以及具体项目/订单业主和设计要求。

1.9本项目涉及的主要评估产品品类：CP01717工程施工。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.10本项目设置最高参选折扣系数（非下浮率），参选人按照现行浙江省建设工程计价依据（2018版）编制的预算造价的基础上报参选折扣系数，单项工程施工含税预估金额5万（含）-30万元（不含）的项目最高参选折扣系数为97%；单项工程施工含税预估金额30万（含）-50万元（不含）的项目最高参选折扣系数为95%；单项工程施工含税预估金额50万（含）-100万元（不含）的项目最高参选折扣系数为92%，参选人报参选折扣系数高于上述最高参选折扣系数的，其参选将被否决。

2.参选人资格要求

2.1参选人应具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的《企业安全生产许可证》；

2.2拟派项目经理具有注册在参选人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；

2.3本项目要求参选人具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（A证），企业分管安全生产的副经理须提供企业任命文件，其他负责人必须在参选文件中能体现职务信息；

（2）拟派项目经理具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

2.4本次比选【不接受】联合体参选。

2.5参选人【应承诺】中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。

2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。

2.7参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自****起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自****起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自****起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）近两年（自****起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（10）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（12）为本比选项目的代建人；

（13）为本比选项目的比选代理机构；

（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（15）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（18）法律法规、比选文件限定的其他情形。

2.6法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件获取

4.1比选文件获取时间：从****9时00分到****17时00分。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与比选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件：登录“中国电信阳光采购网（https:****）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行比选文件登记申领，未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“7参选人注册”。

4.3 比选文件费用：比选文件的电子版免费获取，纸质版每套售价300元人民币（含快递费）。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：****14时00分。

5.2电子参选文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https:****）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交，参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。

5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4请各参选人在参选文件递交截止时间前进入中国电信电子采购系统开标大厅对开标会议进行签到，并在开标结束前（开标后30分钟）通过中国电信电子采购系统开标大厅对开标过程进行签章确定；若对本次开标会议有异议，提出异议并在开标记录表上进行签章；若无异议，请在开标记录表上进行签章。开标后30分钟内未进行签章的，则视同参选人对整个开标过程无异议。

6.参选人注册

6.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在参选人，须通过中国电信阳光采购网（https:****）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。

6.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。

6.3技术支撑联系方式

服务热线：**** /****

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

7.发布公告的媒介

本比选公告在中国电信阳光采购网（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。

8.联系方式

8.1比选人：点击登录查看、中国电信集团有限公司龙港分公司

地 址：浙江省温州市****

联系人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：/

8.2比选代理机构：点击登录查看

地 址：杭州市****

联 系 人：黄烜栋、柴敏、翁敏、杨宇

电 话：****、****、****

电子邮件：****@163.com

8.3异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（https:****）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

比选人：点击登录查看

中国电信集团有限公司龙港分公司

比选代理机构：点击登录查看

日期：****